impuso al contratista la ampliación del plazo en varias oportunidades y IV) no le reconoció al contratista los mayores costos en que lo hizo incurrir durante el plazo adicional que se tomó para recibir los materiales comprados. Comportamientos éstos abusivos, contrarios a la buena fe debida, que constituyen grave incumplimiento del contrato por parte de la entidad contratante”, lo cierto es que dicha decisión versó sobre una falla institucional y no precisó en funcionario alguno tal responsabilidad, además de que tampoco podría constituir prueba de la culpa grave de los demandados, en tanto las pruebas en las que se basó el Consejo de Estado no fueron trasladadas en su totalidad a este proceso, de manera que los aquí demandados no tuvieron la oportunidad de controvertirlas”.
Consejo de Estado confirmó sentencia mediante la cual determinó responsabilidad a la CVP por un contrato en el que esta Entidad impuso condiciones abusivas al contratista y fue condenada a indemnizar perjuicios a favor de un tercero
-
tamaño de la fuente
disminuir el tamaño de la fuente
aumentar tamaño de la fuente
- Imprimir
La Sala determinó la responsabilidad de la enditad accionante, con base en que “la entidad contratante I) desde antes del inicio de la ejecución del contrato impuso condiciones abusivas al contratista, II) no cumplió los deberes relativos al recibo y almacenamiento de los elementos comprados como se lo exigía la buena fe contractual; III) durante la ejecución del contrato le
Lo último de
- Consejo de estado dejó sin efectos sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño que revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró probada, de oficio, la excepción de falta de requisitos formales de un título ejecutivo
- Consejo de Estado explicó por qué no es procedente la medida cautelar de suspensión provisional contra el acto administrativo que ordenó la liquidación de Electricaribe
- La Corporación Autónoma Regional del Atlántico incurrió en una falla del servicio, toda vez que a sabiendas de que en las inmediaciones de la Urbanización demandante se presentaban continuas inundaciones, no actuó de manera oportuna: CE
- Consejo de Estado declaró probada, de oficio, la caducidad del medio de control de nulidad del acto a través del cual el DNP negó al BBVA una solicitud de celebrar un contrato de estabilidad jurídica
- Texto del decreto que cita a Horas Extras al Congreso de la República para debatir dos proyectos: número de diputados asambleas departamentales y el que adiciona el PGN